農村建房包工包料合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的農村建房包工包料合同，希望能夠幫助到大家。
農村建房包工包料合同 篇1
甲方：___________
身份證號：___________
乙方：___________
身份證號：___________
丙方：___________
身份證號：___________
丁方：___________
身份證號：___________
戊方：___________
身份證號：___________
甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協(xié)商，就在英山縣陶河鄉(xiāng)英太寨村五組，原五方的農村宅基地上共同建設房屋事宜達成本協(xié)議，具體內容約定如下：
一、房屋結構及面積：
平房，四合院形式，共建房屋玖聯(lián)，每聯(lián)面積相同(約6m×4m)，具體以圖紙為準。
二、產權分配：
自進院門后右手逆時針算起，第一、二連所有權及使用權歸___________，第三、四聯(lián)的所有權及使用權歸___________，第六、七聯(lián)的所有權及使用權歸___________，第八、九的所有權及使用權歸___________，第五聯(lián)的`所有權歸丙方，但使用權歸五方共有。院內中間部分的所有權及使用權歸五方共有。
三、出資分配：
拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。
四、繳資方式：
開始拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成后，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元；待房屋主體完成后，甲、乙、丁、戊再各出資_______萬元。每次出資由方負責集中管理、使用。待全部完工后，根據實際情況，多退少補。
五、違約責任(待定)
本協(xié)議未盡事宜，各方應持積極態(tài)度友好協(xié)商解決。
本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執(zhí)一份，公證方三份，自各方簽字后生效。
甲方：___________
乙方：___________
丙方：___________
丁方：___________
戊方：___________
公證人：___________
___________年___________月___________日
農村建房包工包料合同 篇2
甲方：______________________________
乙方：___________________________
承包形式：
1、乙方負責承包多層住宅樓圖紙中所涉及和標注內外裝修工程以及粉刷油漆工程、粉刷油漆工程包工包料，其他的都是清包工。
2、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理，包括生活水費和電費。
3、甲方提供攪拌機、水管、小推車設備工具，小推車由乙方自己維修。
承包價格：
多層住宅裝修工程，粉刷油漆工程包工包料，甲方以建筑面積56元每平方的價格承包給乙方。
承包內容：
乙方負責多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程，當然防水工程除外，像屋面工程。抹灰工程、粉刷油漆工程、樓面地面工程、室外散水以及保溫部位等等。
質量要求達到驗收標準，這次的工程設計為中級抹灰，質量標準是否合格，具體要求是：
1、墻面垂直度可以偏差，但不可以大于3毫米，平整度不可以大于2毫米，陰陽角方正度不可以大于2毫米。
2、墻面給人的感覺要平整、光滑、顏色一致，沒有鼓的地方，也沒有明顯的連接處，還要保持室內頂板的高差，誤差比較大的抹灰來補。
3、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外墻陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚要一樣，還要做好防水。
4、粉刷油漆工程表面要光滑、平整、顏色一致，沒有留下來的`情況，沒有墻皮脫落等現(xiàn)象，還要做好房屋保護。
5、要是達不到這些要求造成返工和材料浪費就要給予經濟處罰。
竣工時間：
乙方進場那天開始起，30天完成以上所有承包的項目，并且達到驗收標準，要是完不成的，推遲一天就罰款，就算下雨也是一樣。
付款方式：
1、甲方按乙方所完工程量的百分之多少付給乙方工程進度款，但是必須經過驗收合格。
2、其他款項在乙方所承包的工程項目全部完成和竣工驗收之后，三月之內付清。
工具設備的保養(yǎng)使用以及材料節(jié)約：
1、乙方要對工地的設備、工具合理使用和安全使用。
2、乙方要對工地的身邊和工具進行定期保養(yǎng)和維修。
3、乙方施工要注意材料節(jié)約，合理配料，當天的料當天用完。
4、洛荻灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當做垃圾進行填埋，要是發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。
5、乙方應該做好“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。
文明施工，安全生產：
1、乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規(guī)程來施工。
2、正確和安全使用工地一切電器設備以及臨電，工作時必須戴安全帽。
3、工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。
4、工人要做到文明施工、不準說粗話、臟話，嚴禁打架斗毆，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。
5、工人上班要嚴格按照操作規(guī)程施工，要是發(fā)生一切傷亡事故，全部經濟費用和損失由乙方自負。
本協(xié)議一式兩份，簽字有效，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：__________________________________
乙方：________________________________
____年___月___日
農村建房包工包料合同 篇3
發(fā)包方：________
身份證號：________
承包方：________
身份證號：________
甲方將位于江津區(qū)建設工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全（包括稅費、管理費）由施工方全部負責。
二、施工要求
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為________月（合計________天），即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素（自然災害）導致停工，其工期順延。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結構相關要求如下：
基礎：鉆井個、柱子________cm、鋼筋________根________、箍筋________個。
地圈梁：高________cm、寬________cm、鋼筋5根________、箍筋________個，間距________cm。構造柱：________cm，鋼筋________根、________樓面板筋________個雙層，間距________cm，樓面厚度10cm。
梁柱________，板面________地坪打好，排水________，管子________根，屋面天溝寬________cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。
4、水、電、氣：建房手續(xù)費用由甲方支付，乙方協(xié)助辦理。
三、工程價款及付款方式
工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準，本單位包含稅收。
1、基礎完工付總造價的________%。
2、按每層樓面打好付每層的造價的.________%。
3、主體完工后付總造價的________%。
4、內外抹灰完工后付________%。
5、辦理的一切證件（產權證、建房手續(xù)由施工方辦理），一年內付錢全部余款。
6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。
四、工程內容：包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度________米，住房每層高度________米。工程內容不含門窗（門市門除外）。
五、安全責任：施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。
六、其他約定：施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協(xié)調解決。
七、違約責任：
1、乙方承諾：如建好的房屋出現(xiàn)重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金________萬元。
八、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟。
九、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方簽字：________
乙方簽字：________
簽約時間：________年_______月_________日
農村建房包工包料合同 篇4
甲方：___________
身份證號：___________
電話：___________
乙方：___________
身份證號：___________
電話：___________
甲方將位于的建設工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的，乙方應對此負全部責任。
二、施工要求
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材、中聯(lián)水泥。
三、付款方式
工程報價：每平方200元，以實際建筑面積為準。
1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2萬元。
2、第一層蓋好后付4萬元。
3、第二層蓋好后付4萬元。
4、剩余款項后如因房屋未出現(xiàn)質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現(xiàn)質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。
四、工程內容：
從地基到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。
五、違約責任：
1、乙方承諾：如建好后的房屋出現(xiàn)重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金2萬元。
3、若乙方未在規(guī)定的'工期內完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于1。5萬元的違約金。
六、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向西峽縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方：___________
乙方簽字：___________
簽約時間：___________年___________月___________日
農村建房包工包料合同 篇5
甲方：______________
乙方：______________
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為平方米。
由乙方承包施工。
經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格及付款方式
經甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是元/平方米，屋檐滴水處是/平方米。
先預付元整。
工程如在農歷_______年_______月_______日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。
付款_______元整。
內墻及地平及外墻磚完工付款元整。
剩余部分經甲方驗收合格后。
四、雙方責任
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。
五、質量要求
1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的'，如：
1)所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;
主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;
天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。
門面貼瓷磚。
六、注意安全
乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。
乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。
如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_______年_______月_______日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字：_______
農歷日期：_______年_______月_______日
乙方簽字：_______
農歷日期：_______年_______月_______日
在證人簽字：_______
農歷日期：_______年_______月_______日
【農村建房包工包料合同】相關文章：
農村建房包工包料合同04-09
建房包工包料合同04-02
包工包料建房施工合同04-13
農村承包建房合同12-26
農村建房包工合同03-20
農村建房施工合同03-15
農村建房與施工合同04-16
農村建房與施工合同07-03
自建房合同包工包料范本05-05
農村自建房合同02-23