設(shè)備工程合同15篇
隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的設(shè)備工程合同，希望能夠幫助到大家。
設(shè)備工程合同1
出租方：(以下簡稱甲方)
承租方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等互利的原則，以嚴(yán)守合同、信譽至上為準(zhǔn)則，經(jīng)充分協(xié)商簽訂以下合同。
第一條 甲方同意將下列表中應(yīng)由乙方支付給甲方費用的租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數(shù)量以甲方收、發(fā)貨明細(xì)表實數(shù)為準(zhǔn)，租金計算以收、發(fā)貨明細(xì)表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。
1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。
2、賠償費如不執(zhí)行上表單價，結(jié)算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監(jiān)獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結(jié)算。
第二條 乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書(或擔(dān)保書)、受托人(或經(jīng)辦人)身份證復(fù)印件，并按租賃物數(shù)量的多少向甲方繳納押金 元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結(jié)算時在完清各項手續(xù)后方能退還。
第三條 租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當(dāng)時單個工程結(jié)束時間。租賃期不足一個月的按一個月(30天)計算，一個月及其以上的按實際天數(shù)計算，法定節(jié)假日除春節(jié)三天不計租金外，其余照計。
第四條 乙方每月底必須向甲方以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式付清當(dāng)月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權(quán)終止合同，收回租賃的各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應(yīng)按實支付。
第五條 乙方對甲方出庫的物資應(yīng)進行當(dāng)場檢查驗收，凡不符質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的'物資應(yīng)當(dāng)場拒收，否則，由此而造成的大小安全事故或其它經(jīng)濟損失與甲方無關(guān)。
第六條 違約責(zé)任
1、甲乙雙方違反本合同的有關(guān)規(guī)定均屬違約，違約方應(yīng)按租金總額的30%支付違約金給守約方。
2、乙方應(yīng)在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應(yīng)付租金總額的3%向甲方支付違約金。
第七條 賠償約定
1、乙方不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租甲方物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其租金按原租金五倍賠償。
2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規(guī)格、尺寸等)應(yīng)按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當(dāng)時的市場價賠償。
3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。
4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續(xù)算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數(shù)量后為止。
第八條 乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管 元，扣件 元，由乙方承擔(dān)。
第九條 其它：
第十條本合同一式二份，每份共2頁，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。更改之處需經(jīng)雙方簽章認(rèn)可，否則無效。本合同糾紛由雙方協(xié)商解決，直至訴訟到甲方所在地人民法院。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
設(shè)備工程合同2
尊敬的審判長、審判員：
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔(dān)任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認(rèn)為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認(rèn)定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。
據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當(dāng)時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當(dāng)然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負(fù)責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔(dān)責(zé)任。
4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當(dāng)由岳陽設(shè)計院承擔(dān)。
5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認(rèn)定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認(rèn)定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。
針對這一問題，二審法官當(dāng)庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的職工。一審法院憑什么認(rèn)定候連書是岳陽設(shè)計院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責(zé)任。
2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進出場單。
另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設(shè)備維修費等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的'關(guān)系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的后果。
四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當(dāng)是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設(shè)備工程合同3
發(fā)包方（甲方）：代表人：
承包方（乙方）：負(fù)責(zé)人：
風(fēng)險提示：發(fā)包人的相對義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。鑒于甲方是______________________項目的發(fā)包人，決定將本項目的制冷設(shè)備工程安裝交由乙方承包，現(xiàn)就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方為乙方提供的制冷設(shè)備及材料及安裝報酬如下：冷庫共________間，制冷設(shè)備共________套，總價款為________________元。
二、交付安裝期限風(fēng)險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的.，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。 自________年____月____日開始，________年____月____日竣工交付。風(fēng)險提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
三、保修乙方對制冷設(shè)備實行保險________年，由于甲方違規(guī)操作造成的損失由甲方承擔(dān)；保修期間從安裝調(diào)試合格、試運行之日起開始計算。
四、驗收安裝完畢，乙方應(yīng)在竣工日起____日內(nèi)通知甲方驗收；甲方應(yīng)在收到驗收通知日起____日內(nèi)組織驗收，驗收合格后，乙方提供給甲方必要的技術(shù)說明、操作方法說明使用注意事項等有關(guān)資料。驗收不合格的，乙方應(yīng)無償返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、結(jié)算方式及期限
1、工程量按照實際施工計算。
2、在合同簽訂后____日，付預(yù)付款_______元；制冷設(shè)備運到安裝地時，甲方付給乙方_______元；安裝調(diào)試完畢，運行正常，付給乙方_______元；剩余_______元，作為質(zhì)保金在保修期屆滿時無息支付給乙方。
六、乙方收到預(yù)付款時，及時將款匯給廠家訂購設(shè)備，設(shè)備采用鐵路運輸（包括公路聯(lián)運），收到提貨通知時，應(yīng)及時驗貨付設(shè)備款單，及時去提貨，運到安裝現(xiàn)場甲方不能按合同付款時，乙方不予卸貨并可拉走設(shè)備。
七、甲方提供符合國家規(guī)定的三相電源（必須有零線），由于供電的原因?qū)е卵诱`工期，竣工日期順延。
八、由于不可抗力造成損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
九、合同履行過程中，任何一方解除合同均應(yīng)書面通知對方，給對方造成的任何經(jīng)濟損失，由責(zé)任方賠償。
十、違約責(zé)任由于工程款未按時到位，甲方如不能按期付款，影響工期，甲方拖延乙方的結(jié)算款按每天______％付給乙方違約金；由于乙方原因，不能按期完工，給甲方造成的損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。十
一、附則
1、甲方未付清工程總價款時，設(shè)備所有權(quán)歸乙方。
2、本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。
3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，均可向工程所在地人民法院起訴。
甲方：地址：聯(lián)系人：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日
乙方：地址：聯(lián)系人：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日
設(shè)備工程合同4
訂立合同雙方：
需方：
供方：
供需雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，為明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，就需方購買供方產(chǎn)品（以下稱“合同產(chǎn)品”）經(jīng)友好協(xié)商，共同簽訂本合同。
1、定義
1.1、合同產(chǎn)品：指需方依據(jù)本合同向供方購買，而供方亦同意銷售給需方的乙方或/及乙方供應(yīng)商生產(chǎn)、制造、銷售的產(chǎn)品。
1.2、知識產(chǎn)權(quán)：是指依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律和國際條約的規(guī)定，權(quán)利人所依法享有的專利權(quán)、版權(quán)（著作權(quán)）、商標(biāo)權(quán)、商業(yè)信譽和商業(yè)秘密權(quán)等。
1.3、商業(yè)秘密：指需方和（或）其關(guān)聯(lián)企業(yè)合法擁有并被該方視為秘密的技術(shù)、財務(wù)、商業(yè)或任何其他方面的信息。其不為公眾所知悉，具有實用性，能帶來經(jīng)濟效益，并且該秘密被其合法擁有者采取一定的措施予以保護。在本合同項下，商業(yè)秘密/保密信息，包括但不限于本合同在內(nèi)的商業(yè)信息、技術(shù)信息以及需方所購買的產(chǎn)品數(shù)量、清單、配置及需方客戶信息。
1.4、補充協(xié)議：指本合同的補充條款，與本合同具有同等的法律效力。
2、采購的合同產(chǎn)品及價格（見下表）
3、最終成交金額：（大寫） 元整（￥ 元整）
4、付款方式、賬戶及開戶行
供方安裝調(diào)試完畢后，需方一次性支付給供方全部款項。同時供方開具全額發(fā)票
付款方式：
開戶行： 賬 號：
5、交貨時間、地點及合同產(chǎn)品驗收
5.1、甲方指定的交貨地點為： 收貨人：
5.2、合同產(chǎn)品驗收。產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)按照以下文件所列要求予以驗收，次序在先的優(yōu)于次序在后的文件，同一次序文件以時間在后的為準(zhǔn)：
5.3、指定的收貨人向供方提出異議之日起7日內(nèi)，供方未對買方的異議進行處理并答復(fù)的，視為默認(rèn)買方提出的異議處理意見。
6、包裝及運輸
6.1、按照本合同的規(guī)定及甲方的要求采用合適的.安全措施，妥善包裝合同產(chǎn)品，適合運輸要求。乙方應(yīng)對未采取適當(dāng)、充分的包裝保護措施而造成的損失負(fù)責(zé)。同時，包裝物應(yīng)由乙方提供并自付費用。
6.2、乙方負(fù)責(zé)辦理運輸。
7、服務(wù)與保修
6.1、乙方承諾向甲方提供如下售后服務(wù)：乙方承諾對合同產(chǎn)品提供廠家規(guī)定保修服務(wù)，該免費保修期自產(chǎn)品驗收合格之日起計算。
6.2、產(chǎn)品之售出之日起（在正常使用條件下，非人為誤操作或火災(zāi)等）保修期內(nèi)免費更換故障部件；質(zhì)保一年，
6.3、維修響應(yīng)：一周七天，一天24小時受理用戶咨詢要求，隨時解答使用過程中出現(xiàn)的問題。
6.4、終身維護：保修期過后，我公司將為所售產(chǎn)品提供終身有償維修服務(wù)。
6.5、合同產(chǎn)品免費保修期滿后，乙方應(yīng)繼續(xù)提供服務(wù)并只收取合理的材料費及人工費。
8、品質(zhì)和保證
8.1、乙方保證其提供的合同產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及雙方認(rèn)可或約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
8.2、乙方保證提供的產(chǎn)品能夠使甲方實現(xiàn)合同目的并滿足甲方需求。 7。3乙方保證其所提供的合同產(chǎn)品為原廠生產(chǎn)，產(chǎn)品及其各部件為全新的、未使用過的，產(chǎn)品沒有設(shè)計或制造上的缺陷，其對本合同的執(zhí)行不會違反任何相關(guān)的法律法規(guī)和合同條款。
9、風(fēng)險轉(zhuǎn)移
合同產(chǎn)品的所有權(quán)及風(fēng)險自需方對合同產(chǎn)品驗收合格之日起轉(zhuǎn)移給需方。
10、違約責(zé)任
10.1、違約方在規(guī)定期限內(nèi)不能按時履行義務(wù)的，每遲延一天，向守約方支付遲延履行部分總金額千分之五的違約金，但違約金總額不超過合同總金額的30%。
10.2、乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定標(biāo)準(zhǔn)時，甲方有權(quán)選擇更換、修理的權(quán)利并有權(quán)要求乙方賠償甲方因此而遭受的全部損失和費用（包括但不限于調(diào)查費用、訴訟費用、律師費用、損害賠償費用等。）
11、不可抗力
因臺風(fēng)、地震、水災(zāi)等不可預(yù)見并且雙方對其發(fā)生和后果不能避免、不能克服的客觀情況為不可抗力。由于不可抗力的因素對履行合同產(chǎn)生影響時，受影響的一方，應(yīng)立即將事件情況通知對方，并在10天內(nèi)提供事件詳情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效證明文件。按不可抗力事件對履行本合同的影響程度，由雙方協(xié)商決定是否解除合同、部分免除或變更合同的責(zé)任，或延期履行合同。
12、爭議的解決：
因履行本合同或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決。協(xié)商不成時，由包頭市仲裁委員會仲裁解決。
13、補充條款：
本合同之未盡事宜，雙方可以以補充協(xié)議或其它書面形式再做約定。
14、合同生效及其他
本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。 本合同一式 貳 份，雙方各執(zhí) 壹 份，具有同等法律效力。
15、簽訂地點、時間：
本合同簽訂地為 ，簽訂時間為 年 月 日。
16、合同生效：本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，加蓋雙方印章之日起生效，傳真件具有相同法律效力
甲方：乙方：年月日：
設(shè)備工程合同5
甲、乙兩方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就監(jiān)控工程合作項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、甲、乙兩方關(guān)系
乙方為甲方工程的總包方，甲、乙兩方經(jīng)協(xié)商一致同意：乙方將本合同工程進行施工。
二、工程項目概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工范圍：監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計，
5、工程范圍：車間視頻監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控的錄像保留天數(shù)在12天以上。
6、施工標(biāo)準(zhǔn)：按照如國家“弱電技術(shù)要求”。
三、監(jiān)控系統(tǒng)要求布線要求
1、按甲方要求進行安裝調(diào)試。
2、設(shè)備由甲方指定乙方安裝。
四、工程總造價及支付：
1、工程總造價
(1)、總造價為人民幣(大寫)：元
2、甲方應(yīng)在本合同簽訂兩日內(nèi)付款，乙方應(yīng)在確認(rèn)收款后一天內(nèi)開始施工。
五、工程設(shè)備驗收
1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方應(yīng)及時將工程設(shè)備及其部件運送到甲方指定的地方，甲方驗收后應(yīng)予確認(rèn)并負(fù)責(zé)保管。
2、乙方依合同所訂時間將工程設(shè)備及其部件運至指定地點時，甲方應(yīng)即時接收并妥善保管全部貨物。
六、工程安裝、調(diào)試
1、甲乙雙方簽訂合同后，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)提供系統(tǒng)安裝和調(diào)試的必要條件，做好施工方的現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，積極為乙方提供良好的工作環(huán)境。
2、條件具備后，甲方通知乙方開始施工。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后15日內(nèi)將工程安裝完畢，在安裝完畢后3日內(nèi)調(diào)試完畢。
3、系統(tǒng)開通后12個月內(nèi)如出現(xiàn)使用故障，乙方負(fù)責(zé)免費維修，如故障是因人為或意外引起
的，需調(diào)換的設(shè)備或零件的費用由甲方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)免費維修。
4、系統(tǒng)安裝、調(diào)試過程中如有不符合技術(shù)要求的，應(yīng)立即返工直到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
七、甲乙雙方的責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)、中途變更工程的規(guī)模、設(shè)備規(guī)格、安裝地點等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)、中途解除合同，甲方支付乙方違約金，違約金為未履行部分工程款總額的40%。
(3)、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供場地等輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工期間的損失。
(4)、甲方拒絕接收設(shè)備和部件，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產(chǎn)生的倉儲費等乙方實際所發(fā)生的.損失;
(5)、由于保管不善致使乙方提供的設(shè)備及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)、提供的設(shè)備不符合技術(shù)要求。
(2)、未按合同規(guī)定的期限交付工程。
(3)、未按合同規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)要求交付工程。
(4)、未提供設(shè)備保修服務(wù)
八、售后服務(wù)
(1)為12個月內(nèi)免費維修。超出保修范圍內(nèi)，收取人工費用。
本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份
訂立合同雙方：
甲方：____________________________________
法定代表人：____________地址：____________電話：____________
簽定日期：
乙方：____________________________________
法定代表人：____________地址：____________電話：____________
簽定日期：
設(shè)備工程合同6
甲方：_________
乙方：_________
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
一、乙方承接以下項目：
1、設(shè)備搬運到新校：_________元／臺，_________臺，_________元，電腦桌椅_________元／套，_________套，_________元。講臺_________個，_________元。其它東西搬動費用_________元（包括交換機搬運，剩余_________臺電腦及剩余桌椅搬到主控室等等）。合計_________元。
2、電腦拆卸及安裝：_________元／臺，_________臺，_________元。
3、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接：機房內(nèi)已有網(wǎng)線，所以不再購買網(wǎng)線。但網(wǎng)線未裝接。網(wǎng)線制作，_________元／節(jié)點，共制作_________節(jié)點，計_________元。講臺、交換機、集線器、機柜安裝、寬帶進線裝接、系統(tǒng)調(diào)試等_________元，rj45接頭_________個，_________元。所有線頭集中到講臺上。采用雙網(wǎng)隔離方案，需添置網(wǎng)卡一塊，_________元。更換網(wǎng)線_________條，原網(wǎng)線不夠長，_________元。合計_________元
4、電源線路及安裝：新區(qū)有兩間電腦室未用，其中一間電源線路未安裝。需裝配_________路線路，_________個插座。_________元／個，計_________元，配電箱安裝及三相電源調(diào)配費用_________元，工程材料_________元（包括_________個插座，_________mm2銅線_________包，_________銅線_________包，_________mm2銅線_________米，_________路配電箱等）�？煽克碗�20千瓦以上。合計_________元。
二、其它項目：
1、新區(qū)一層多媒體教室加裝講臺底板，多媒體系統(tǒng)無法直接搬動平移，不得不拆卸并重裝。包括拆卸原講臺底板（_________元，原底板為5米×2米的的整塊板），拆卸多媒體系統(tǒng)（_________元），拼裝講臺底板（由制作底板的.木工配合），重裝多媒體系統(tǒng)（_________元）。合計費用_________元。
2、第_________間電腦室電源線路維修，更換一組線路，工錢_________元。
3、電腦（學(xué)校電腦）鍵盤更換1個，_________元。
三、其它條款：
1、工程材料的質(zhì)量，安裝質(zhì)量，必須符合表格中各項目的要求，網(wǎng)絡(luò)100m到桌面。本工程項目有追加，另外協(xié)商。
2、本工程期限_________天，超過期限罰款，按_________元／天計算。
3、完工后，甲方組織人員驗收，驗收合格后付款。
4、本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1份。
5、本合同簽訂日期：_________年_________月_________日
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備工程合同7
承租方（簡稱甲方）：
出租方（簡稱乙方）：
因工程需要，甲方租用乙方工程機械設(shè)備，本著公正、公平、合理的原理，經(jīng)雙方友好協(xié)商，按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：
一、設(shè)備：
數(shù)量：壹臺，機械使用地點：
二、租賃期限（時間）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程機械設(shè)備的'租賃以月租的方式出現(xiàn)。甲方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大寫：__元）人民幣，__工作時間為240小時/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產(chǎn)或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負(fù)責(zé)，乙方租金仍按月租標(biāo)準(zhǔn)計收，甲方應(yīng)保證乙方按月累計2天的維修時間，超出2天以上部分甲方則可扣除超出天數(shù)的租金。若月度使用不足240小時，仍按一個月租金計算支付。超出小時則按__元/小時進行結(jié)算。
四、甲方應(yīng)該安排好機械作息時間，師傅一天工作9小時，超出9小時則補助司機加班費，每小時__元。
五、甲方不能按約定時間支付租金，乙方有權(quán)停機。停機期間視為設(shè)備正常工作，租金照收。甲方必須在月工作時間完成后10日內(nèi)支付租金。
六、甲方無償提供設(shè)備使用的燃料（柴油）和設(shè)備操作機手的食宿，甲方在租賃乙方機械期間機械所有權(quán)歸乙方，甲方不得擅自轉(zhuǎn)租或抵押。
七、機械設(shè)備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。所租機械退場時一次結(jié)清。
八、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。
九、本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續(xù)，款項結(jié)清時，本合同自動失效。
甲方：_
乙方：
單位名稱（簽章）：__
單位名稱（簽章）：
聯(lián)系電話：__
聯(lián)系電話：
身份證號：__
身份證號：
合同簽定地：
簽訂時間：年__月__日
設(shè)備工程合同8
甲方: ( 短毛車間 )
乙方: ( 設(shè)備部 )
訂立設(shè)備大中修合同， 經(jīng)雙方協(xié)議， 達(dá)成下列條款。
甲 方 要 求
1， 設(shè)備大中修由設(shè)備部負(fù)責(zé)， 在安排檢修計劃時， 并規(guī)定交接日期， 履行交接手續(xù) (按 規(guī)程接車) ，確保生產(chǎn)正常進行。
2， 設(shè)備部在大修中規(guī)定試運轉(zhuǎn)期內(nèi)， 造成檢修返工， 一切費用應(yīng)由設(shè)備部負(fù)責(zé)。
3， 計劃改變， 車間提出檢修計劃， 設(shè)備部應(yīng)予以協(xié)作。
4， 設(shè)備部檢修完畢， 做到廢舊機件分類， 集中指定地點并清理場地衛(wèi)生。
5， 設(shè)備部檢修計劃有變動， 應(yīng)提前三天通知車間， 否則應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。
6， 在生產(chǎn)過程當(dāng)中， 造成非計劃停臺或不到檢修周期造成設(shè)備故障 (經(jīng)分析原因確定責(zé)任實屬設(shè)備部) 應(yīng)負(fù)責(zé)直接損失的賠償責(zé)任。
乙 方 要 求
1， 維護保養(yǎng)和注油短毛車間負(fù)責(zé)， 明確檢修界限， 搞好協(xié)作， 共同為生產(chǎn)服務(wù)。
2， 設(shè)備檢修計劃如有變動， 應(yīng)提前三天通知設(shè)備部， 否則應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。
3， 按規(guī)程交付檢修設(shè)備， 車間應(yīng)說明設(shè)備運轉(zhuǎn)， 缺欠情況， 并保持機件完整， 衛(wèi)生良好 (特別要清除油污) 。
4， 凡因維護保養(yǎng)注油操作不當(dāng)， 造成設(shè)備故障 (經(jīng)分析原因， 責(zé)任實屬車間) 應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。 保養(yǎng)力量不足， 可提出保全協(xié)作搶修。 雙方損失均按直接損失價值相互賠償。
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
�。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
２．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
�。常男械钠谙�、地點和方式：
４．驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
�。担Y(jié)算方式：
�。叮`約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
（１）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值＿＿＿＿％或酬金總額＿＿＿＿的違約金。
�。ǎ玻┒ㄗ鞣降腵違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值＿＿＿％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金＿＿＿＿％的違約金。
７．雙方約定的其它條款：
�。福陨蠗l款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
�。梗竞贤瑘�(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
１０．本合同一式＿＿＿份，正本雙方各執(zhí)＿＿＿＿份，副本送工商行政管理局所存查。
�。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。
�。保玻竞贤炗喨掌冢海撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷�
定作方：＿＿＿＿＿承攬方：＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
設(shè)備工程合同9
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)《建設(shè)工程施工合同》，并結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商就乙方承包甲方首都國際機場口岸信息樓工程電氣工程施工一事達(dá)成本協(xié)議：
第一條：工程承包范圍
1.1工程地點：北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)。
1.2承包范圍：北京首都機場口岸行政信息樓電氣設(shè)備安裝施工。
第二條：工程承包方式及合同單價
2.1工程承包方式：本工程采用綜合單價的承包方式。如果實施中乙方的施工質(zhì)量、安全、進度等不能令甲方滿意，甲方有權(quán)單方終止合同（甲方不負(fù)違約責(zé)任）。
2.2合同單價：見后附《工程量清單單價》，如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方在《工程量清單單價》的報價中存在不合理單價，甲方有權(quán)將不合理單價進行整。
2.3本合同在任何條件下不會影響本合同標(biāo)明的單價。本合同單價在任何情況下不予上調(diào)。此項目單價包含了乙方完成該項目從機具設(shè)備調(diào)遣、人員調(diào)遣、生活設(shè)施、電氣設(shè)備安拆，工程修建、中小型機具使用費、生產(chǎn)工具使用費、甲供材料的卸車費、甲供材料的管理費、勞動保護費、生活水電費、安全文明施工、場地清理、缺陷修復(fù)、現(xiàn)場管理、工程趕工的各種措施費、利潤、稅金、國家和地方法律、法規(guī)、條例規(guī)定的及合同和施工中明示或暗示發(fā)生的所有費用。是乙方完成本工程合格項目的全部支付。
對于因征地拆遷、管線改移、砍伐樹木、設(shè)計變更等各種因素導(dǎo)致乙方窩工、誤工、停工等現(xiàn)象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何費用。
第三條：工程承包內(nèi)容
乙方工作內(nèi)容包括但不限于以下施工工序：
母線、控制設(shè)備及低壓電器安裝、電機檢查接線及調(diào)試、電纜(線) 防雷及接地裝置、配管配線、照明器具安裝、電氣調(diào)整試驗、建筑與建筑綜合布線、自動化控制儀表等工程施工。
第四條：工期和工程進度
4．1工程進度與工期和土建工程進度相適應(yīng)，且不得影響其他專業(yè)的施工。階段工期為：20xx年2月18日前地下結(jié)構(gòu)完成，達(dá)到±0.000板全部封頂。20xx年5月30日前整體結(jié)構(gòu)封頂完成，20xx年7月20日結(jié)構(gòu)驗交，轉(zhuǎn)入裝修階段，20xx年12月20日竣工。
第五條：項目經(jīng)理與技術(shù)負(fù)責(zé)人
5．1乙方委派的擔(dān)任駐工地履行本合同的施工隊長（法人代理人）是： 李發(fā)友 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人： 熊宗旭 。
5．2乙方施工隊長及技術(shù)負(fù)責(zé)人在本工程未結(jié)束前不得更換，如有特殊情況，必須更換時，應(yīng)取得甲方的同意，并辦理相關(guān)的委托變更手續(xù)。
5．3施工中雙方往來的信件，簽署的有關(guān)法律意義的文書，包括變更設(shè)計的簽認(rèn)單，工程計價（結(jié)算）書，現(xiàn)場質(zhì)量及數(shù)量簽認(rèn)單，除蓋有單位的公章并有項目經(jīng)理及總工程師的簽名，否則，不具有法律效力。
第六條：工程質(zhì)量
6．1乙方必須按設(shè)計文件，現(xiàn)行國家的技術(shù)規(guī)范及業(yè)主和甲方的質(zhì)量要求進行施工，并受甲方管理人員的監(jiān)督、管理，精心施工，工程質(zhì)量必須達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，否則，甲方有權(quán)處以結(jié)算總價1～2%的經(jīng)濟處罰。
6．2乙方協(xié)助甲方做好本合同的施工測量和試驗工作，竣工交付及文件編制由甲方負(fù)責(zé)，乙方配合。
6．3乙方應(yīng)配合甲方做好貫標(biāo)工作。應(yīng)按照甲方貫徹ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001：20xx職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的工作要求，及時準(zhǔn)確地報送有關(guān)資料，完成與此有關(guān)的各項工作。
第七條：協(xié)作與配合
7．1在協(xié)議實施過程中，臨時便道由甲方負(fù)責(zé)，施工與生活用水由甲方給乙方指定水源，乙方負(fù)責(zé)用水設(shè)施；施工用電甲方負(fù)責(zé)二級配電箱以內(nèi)的設(shè)施，二級配電箱以下的電線電纜及用電設(shè)施由乙方負(fù)責(zé)（每個樓層設(shè)一個二級配電箱）。當(dāng)甲方安排其他施工隊伍使用便道、水源及搭接電力線路時，乙方應(yīng)無條件服從，并為其他施工隊伍提供方便，積極做好配合工作。
7．2為保證工程按計劃順利進行，乙方應(yīng)主動或在甲方的協(xié)調(diào)下做好與甲方作業(yè)隊、各配合施工隊之間的聯(lián)系和配合。乙方應(yīng)無條件服從并不向甲方索取任何費用。
7．3若本工程施工對已完工程造成破壞，由乙方負(fù)責(zé)無償修復(fù)并達(dá)到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。
7．4用電設(shè)施、電氣管道的預(yù)埋件由乙方自行負(fù)責(zé)制安。
7．5為規(guī)范管理，乙方進場后必須把所有進駐現(xiàn)場的所屬人員造表后抄送甲方，甲方對進駐現(xiàn)場的所有人員都視為甲方的施工人員，甲方有權(quán)對所有人員進行監(jiān)管和實施獎罰。為確保上述人員的工資和農(nóng)民工的合法權(quán)益，對乙方進駐現(xiàn)場人員的工資，由乙方造表甲方審定后監(jiān)督發(fā)放。甲方認(rèn)為有必要時可從乙方的工程款中預(yù)留出�？钣糜谥Ц渡鲜鋈藛T工資，也可為上述人員直接代發(fā)工資。盡管甲方對上述人員進行監(jiān)管或工資的審定或代發(fā)工資等的管理工作，都不能免除或減輕按本協(xié)議乙方應(yīng)該承擔(dān)的一切責(zé)任和費用。
第八條：月計價（結(jié)算）及撥款
8．1本合同工程每月20～30日期間進行計價（結(jié)算）。計價（結(jié)算）時甲方預(yù)扣計價（結(jié)算）款的10％作為質(zhì)量保證金，工程竣工后返還5%，缺陷責(zé)任期滿后返還剩余部分(質(zhì)量保證金的返還均不計利息)。計價（結(jié)算）工程數(shù)量由甲方項目經(jīng)理部根據(jù)當(dāng)月現(xiàn)場實際完成合格工程量，確定當(dāng)月應(yīng)計價數(shù)量。計價數(shù)量在業(yè)主設(shè)計圖紙和變更數(shù)量控制下，并最終以現(xiàn)場實際測量完成的數(shù)量經(jīng)項目經(jīng)理、總工程師、專業(yè)工程師聯(lián)合審定后為計價數(shù)量。工程中所發(fā)生的一切內(nèi)容或工序及超出業(yè)主、設(shè)計圖紙和變更的數(shù)量的部分如不符合《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-20xx）且未得到業(yè)主支付，則所發(fā)生的所有費用都視為已包括在包干單價中，甲方不再另行支付。
8．2乙方在進行當(dāng)月計價結(jié)算前，必須先辦理當(dāng)月材料領(lǐng)用、機具租賃結(jié)算手續(xù)，辦理甲方現(xiàn)場簽認(rèn)手續(xù)并申請辦理當(dāng)月計價結(jié)算。計價結(jié)算報表由甲方項目經(jīng)理、總工程師、專業(yè)工程師依據(jù)現(xiàn)場實測的工程量進行編制，并復(fù)印若干份送財務(wù)、計劃及乙方各一份，審核后按本協(xié)議的有關(guān)約定方可付款。
8．3本工程實行工序單價包干，數(shù)量當(dāng)月認(rèn)定，當(dāng)月計價（結(jié)算）的方式。
8．4為了保護民工的權(quán)益，乙方為本項目所雇的民工和其他人員的工資由甲方監(jiān)督發(fā)放，乙方應(yīng)把民工或其他人員的工資表送甲方項目經(jīng)理部審核后由乙方發(fā)放，當(dāng)甲方認(rèn)為有必要時也可以直接代發(fā)；但由于各種原因，當(dāng)乙方所計工程款不足以支付乙方人員工資時，乙方將承擔(dān)責(zé)任并補齊其差額部分。
8．5根據(jù)當(dāng)月實際完成的項目工序數(shù)量計量后，扣除材料款、工具款、機械租賃費、生活水電費用、民工工資、稅金、借支及其他扣款等費用后為計價（結(jié)算）后的撥款數(shù)，與此同時，甲方視整個項目業(yè)主資金情況安排資金撥付。由于業(yè)主資金不到位或工程竣工結(jié)算后業(yè)主資金不能到位，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。對此，乙方不得以任何理由提出仲裁或訴訟。
8．6所有工序完工后乙方憑最后一次結(jié)算支付報表及結(jié)算簽認(rèn)單和協(xié)議書進行最終債務(wù)清算，辦理退場手續(xù)。在業(yè)主對該工程建設(shè)資金撥付到位的前提下，甲方應(yīng)及時辦理結(jié)算手續(xù)，資金將根據(jù)現(xiàn)場的實際情況由甲方?jīng)Q定一次或分期支付，不計利息。
8．7根據(jù)國家的稅務(wù)政策，對乙方計價款扣除民工工資及稅費、規(guī)費等費用后的余款，乙方應(yīng)出具稅務(wù)發(fā)票給甲方財務(wù)列入成本。
8．8本工程合同內(nèi)項目不發(fā)生零散用工，如發(fā)生合同內(nèi)容以外的零工，勞力工按40元/天計，技工按45元/天計。
第九條：材料供應(yīng)
9．1為保證工程質(zhì)量和進度，工程所用的小型機具設(shè)備由乙方自備，當(dāng)乙方部分設(shè)備不能滿足施工要求時，甲方有權(quán)代購代買后轉(zhuǎn)入乙方使用，其購買及運輸過程中發(fā)生的費用均由乙方無條件承擔(dān)。
9．2用于本合同的主要材料（見附錄《安裝工程主要材料目錄》）由甲方供應(yīng)，卸車由乙方負(fù)責(zé)，卸車費用已包含在相應(yīng)的工序單價中。其他零星材料由乙方自行采購且質(zhì)量必須滿足規(guī)范要求。
9．3主要材料進入現(xiàn)場后屬甲方所有，任何單位和個人未經(jīng)允許無權(quán)調(diào)出施工現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)上述情況將實施重罰，其處罰金額為10000～50000元并追究責(zé)任。
9．4乙方須嚴(yán)格控制主要材料的用量，杜絕浪費。材料用量必須控制在設(shè)計量內(nèi)。超過設(shè)計用量的材料費用由乙方按市場價的1.3倍承擔(dān)。
9．5乙方必須24小時輪班作業(yè)并負(fù)責(zé)看管工地所有材料與設(shè)備（含甲方材料與設(shè)備），此類費用已含在乙方單價內(nèi)，乙方不得因此向甲方索取任何費用。
9．6因工程需要需采購材料時，先由乙方根據(jù)工程進度情況提供材料采購計劃交技術(shù)部審核，再交物資部根據(jù)工地存料情況進一步核實，然后交項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，最后交項目經(jīng)理審批后方給予購買。
第十條：甲方責(zé)任
10．1組建與工程相適應(yīng)的'項目管理班子，全面履行總包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程總工期和質(zhì)量向發(fā)包人負(fù)責(zé)。
10．2負(fù)責(zé)辦理征地拆遷工作，并按業(yè)主的規(guī)定承擔(dān)費用。
10．3指導(dǎo)工程的施工，對進度、質(zhì)量、安全實施全方位監(jiān)督和控制，保證工程的圓滿完成。
10．4負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、評定，定期對其工程質(zhì)量進行驗收評定（由甲乙雙方負(fù)責(zé)人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同相關(guān)部門共同評定）。
10．5提供主要工程材料及大型機械設(shè)備（塔吊、外用電梯、汽車起重機、卷揚機）。保證物資的供應(yīng)。
10．6負(fù)責(zé)項目的技術(shù)指導(dǎo)及管理工作，包括實施性的施工組織設(shè)計的編制，重大施工方案的制訂，控制測量等。
10．7負(fù)責(zé)現(xiàn)場對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)和現(xiàn)場的綜合治理工作。
第十一條：乙方責(zé)任
11．1保證向甲方提供有關(guān)證件與批文的合法、真實和有效。
11．2乙方進場施工的勞務(wù)人員，乙方必須與之簽訂勞動合同，建立起勞動合同關(guān)系，否則不得進入工地從事施工。
11．3根據(jù)本工程工期、所有工序工作量及各項協(xié)議條款，在協(xié)議簽訂后，按甲方通知要求五日內(nèi)組織足夠的勞務(wù)人員和機具設(shè)備進場，保證開工后立即形成均衡生產(chǎn)能力。
11．4嚴(yán)格按設(shè)計文件、計劃要求組織施工，服從甲方監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，確保工程質(zhì)量，不合格項目必須返工，直至達(dá)到優(yōu)良后才予以計價（結(jié)算），返工費用乙方自行承擔(dān)。
11．5乙方應(yīng)精心組織、合理安排，根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況制定切實可行的措施。對因乙方施工給當(dāng)?shù)鼐用裨斐闪藫p害，乙方應(yīng)承擔(dān)其產(chǎn)生的一切損失和費用。
11．6乙方應(yīng)組織管理好施工隊伍，服從甲方現(xiàn)場管理，遵守甲方各項規(guī)章制度
11．7為完成本工程所布設(shè)的臨時住房、便道、給排水管道、電力線路等由甲方投入的一切設(shè)施乙方應(yīng)進行維修養(yǎng)護，未經(jīng)甲方同意不得拆除。
11．8按國家的規(guī)定，除營業(yè)稅及附加由甲方交納外，其它稅費、地方或國家的規(guī)定費用由乙方自行繳納，相應(yīng)的費用已包含在工序單價中。
11．9負(fù)責(zé)甲供材料的卸車，費用已含在相應(yīng)的單價中。
11．10無論什么原因乙方不得向甲方提出任何索賠追加費用要求。
11．11不論什么原因乙方不得擅自停工，否則給予10萬元一次的罰款。
11．12因各種原因，乙方需在結(jié)構(gòu)上開洞、開槽等，其開洞（槽）及修補工作和相應(yīng)費用由乙方負(fù)責(zé)。
第十二條：安全及文明施工
12．1乙方在施工中要認(rèn)真執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，經(jīng)常對所屬人員進行安全交底，安全教育和宣傳，并按本協(xié)議及有關(guān)建筑施工安全的各項規(guī)章制度及本工程特點，制定并采取必要的安全防護措施，遵守安全規(guī)程，杜絕違章作業(yè)，確保安全生產(chǎn)，避免傷亡事故。
12．2乙方必須為參加本工程項目施工的所有人員辦理保險業(yè)務(wù)，也可由甲方代辦，費用轉(zhuǎn)乙方承擔(dān)。如果乙方在工序施工期間造成的一切事故包括人員傷亡均由乙方自行處理并承擔(dān)責(zé)任和由此而產(chǎn)生的費用，同時接受地方政府、業(yè)主及甲方對乙方進行的安全處罰。
12．3甲方將在乙方前三期的工程計價中每期扣除1萬元作為安全生產(chǎn)保證金。凡因乙方責(zé)任導(dǎo)致發(fā)生人身傷亡事故的，重傷一人給予乙方10000元處罰，每亡一人給予乙方30000元處罰，同時其責(zé)任事故均由乙方承擔(dān)，雖然甲方給予了安全生產(chǎn)處罰，但并未能免除或減輕乙方應(yīng)負(fù)的其他行政處罰與法律責(zé)任。施工中如果未發(fā)生安全事故，工程完工后退還安全保證金。
12．4為了保障進入現(xiàn)場人員的安全，乙方應(yīng)在安全有隱患的部位采取必要的防護措施，設(shè)置照明、警告標(biāo)識、信號和安排專職安全防護員現(xiàn)場指揮，其費用已包括在乙方包干單價中。
12．5乙方不按業(yè)主監(jiān)理工程師和甲方的要求進行安全施工的，甲方將不予計量。
12．6施工期間，施工現(xiàn)場必須做到整潔、整齊，進出施工現(xiàn)場的道路要做到平整干凈無積水，水溝要保證暢通。由于乙方?jīng)]有按上述要求做好施工現(xiàn)場的文明施工，甲方將對乙方處以3000～8000元的罰款。
12．7乙方應(yīng)對所屬人員進行文明施工教育，所有現(xiàn)場施工人員必須自覺遵守甲方各項現(xiàn)場管理規(guī)定，維護甲方良好的社會信譽，施工過程中必須佩帶上崗證牌，頭戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜絕一切不文明現(xiàn)象發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)違章者，甲方將給予違章者500～1000元/次的罰款。
第十三條：違約責(zé)任
13．1 乙方有下列情況之一者，甲方有權(quán)終止協(xié)議，收回所有單項工序并追究乙方違約責(zé)任，同時將乙方清退出場，乙方必須在收到甲方退場通知之日起十日內(nèi)無條件退場，否則甲方有權(quán)請求有關(guān)部門強制執(zhí)行，由此造成的一切損失及后果概由乙方自行承擔(dān)：
�。�1）、經(jīng)甲方組織檢查，乙方在施工進度或質(zhì)量方面存在嚴(yán)重問題時，甲方發(fā)出通知書警告限期整改，若乙方仍組織不力，改善不大，甲方將向乙方發(fā)出第二次通知書警告，同時，給予乙方七日觀察期，情況未見改觀或整改不理想時；
（2）、乙方施工質(zhì)量達(dá)不到要求，甲方有權(quán)要求乙方無償返工或修復(fù)，返工、返修后達(dá)不到規(guī)定質(zhì)量要求時；
（3）、乙方施工進度達(dá)不到要求，嚴(yán)重影響整個合同段工程進度，經(jīng)督促、警告仍無力滿足要求時（賠償由此給甲方造成的趕工增加費損失）；
�。�4）、安全管理體系不健全，造成等級以上安全事故的；
�。�5）、乙方嚴(yán)重違約使協(xié)議不能繼續(xù)履行的。
13．2乙方不得以任何形式將本勞務(wù)轉(zhuǎn)包、分包。否則甲方一經(jīng)查實，甲方將收回所有單項工序，勒令退場，沒收履約金和信譽金，并由乙方自行承擔(dān)退場引起的相關(guān)損失。
第十四條：履約保證
14．1 根據(jù)本工程的特殊情況及單項工序的特點，甲方不向乙方支付任何預(yù)付款，但乙方在簽訂本協(xié)議之前應(yīng)向甲方繳納履約保證 金 壹拾 萬元，工程竣工后無違約情況給予退還。
第十五條：質(zhì)量保證金條款
15．1為確保工程施工質(zhì)量，本合同采用質(zhì)量保證金制度。甲方扣留乙方當(dāng)月驗工計價款10%作為質(zhì)量保證金，待各項工序驗收合格移交后退還5%，其余5%在缺陷責(zé)任期滿后一年內(nèi)按約定支付。如果在缺陷責(zé)任期內(nèi)合同工序出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵時，該款充作修理費用，不足部分乙方仍然應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)在收到修補通知之日起七日內(nèi)派人修理（無法通知則適用后款）；否則，甲方有權(quán)委派他人執(zhí)行，費用在質(zhì)量保證金中扣除。缺陷責(zé)任期滿后，無質(zhì)量瑕疵時，退還本金，不計利息。
第十六條：合同附件
16．1 乙方向提供甲方的《承諾書》、競標(biāo)報價的《工程量清單單價》、都是是本合同的重要組成部分，具有同等的法律效力。
16．2 雙方在施工期間發(fā)生及簽認(rèn)的驗工計價單，領(lǐng)料單、機械、料具租賃單、清算資料以及法人授權(quán)書、介紹信、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、稅務(wù)登記證、安全許可證和甲方與業(yè)主（建設(shè)單位）簽訂的合同中有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全規(guī)范的條款。都是本協(xié)議的組成部分。
第十七條：爭議解決
17．1 協(xié)議履約過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著公平、合理的原則，協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意向北京市懷柔區(qū)仲裁委員會或法院提請仲裁或訴訟。
第十八條：協(xié)議生效與終止
本協(xié)議自甲、乙雙方簽字并蓋章之日起生效，本協(xié)議工程履約完畢，雙方辦理最終結(jié)算并支付完所有余款后合同關(guān)系即告終止。
第十九條：本協(xié)議正本貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲 方：（公章）
乙 方（公 章）
代 表：
代 表：
日期： 年 月 日
設(shè)備工程合同10
出租方:__________
承租方：__________
一、乙方承租甲方設(shè)備明細(xì)如下表：
二、設(shè)備服務(wù)范圍
1、由于本合同中所提供的服務(wù)僅限于設(shè)備的租賃，對乙方的工程質(zhì)量、進度等問題無連帶責(zé)任。
2、甲方設(shè)備僅供乙方使用，乙方未經(jīng)甲方同意不得向第三方轉(zhuǎn)租甲方設(shè)備，甲方有權(quán)終止合同。
三、付款方式
1、乙方應(yīng)在設(shè)備進場提前5天向甲方預(yù)付萬元設(shè)備進出場費及租賃使用費，其中租賃費元，設(shè)備運費元。
2、租期按30天計算，乙方應(yīng)提前5天預(yù)付下月租金，在工程完工(設(shè)備退場)兩周內(nèi)結(jié)清全部余款。
四、甲方的`權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方根據(jù)乙方要求，在規(guī)定的時間進入施工現(xiàn)場。
2、當(dāng)乙方違章指揮強制作業(yè)時，甲方工作人員有權(quán)制止。
3、甲方每輛設(shè)備配備名機手配合乙方正確使用設(shè)備并聽從現(xiàn)場人員指揮調(diào)動。
4、設(shè)備因故障而停止運作3天以上不計臺班費(含3天)，因其他原因造成設(shè)備停機臺班費照常計費(如下雨、等候、監(jiān)理要求停工等非甲方設(shè)備故障及人員責(zé)任外的原因)。
五、乙方的權(quán)利及義務(wù)
1、保障甲方設(shè)備及出場道路暢通，協(xié)助甲方卸車、裝車，保障設(shè)備安全進出場。
2、由于乙方安全措施不利，指揮不當(dāng)造成人身安全事故，由乙方全部負(fù)責(zé)。
3、施工質(zhì)量沒有達(dá)到技術(shù)要求，乙方有權(quán)制止并及時采取措施,如發(fā)現(xiàn)問題而不止,繼續(xù)施工造成質(zhì)量事故，則與甲方無關(guān)，由乙方負(fù)全面責(zé)任。
4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場存放設(shè)備的看護及看護費，承擔(dān)因看護不嚴(yán)而造成的設(shè)備損失、損壞、丟失等，按損失程度給予賠償。5、乙方負(fù)責(zé)機手的食宿問題及施工現(xiàn)場及生活區(qū)人身安全，當(dāng)出現(xiàn)故障不能排除時及時通知甲方。
6、不準(zhǔn)將甲方設(shè)備擅自轉(zhuǎn)租、抵押、抵債和變相轉(zhuǎn)賣，否則承擔(dān)因此造成的全部損失，并給予賠償。在租憑期限內(nèi)調(diào)運設(shè)備需經(jīng)甲方同意，月租金不變。
六、違約責(zé)任：
1、乙方未能按期支付租金，甲方有權(quán)終止設(shè)備使用，每延遲一天加收月租金的2%滯納金，并保留將設(shè)備撤回的權(quán)利，工程完工兩周后拖欠款按照施工單位向銀行計劃外貸款收取滯納金。
2、在工程完工一周內(nèi)協(xié)助甲方將設(shè)備安全退場，如因乙方原因致使甲方設(shè)備停留在施工現(xiàn)場而不能安全撤離，除負(fù)責(zé)設(shè)備安全外，每推遲一天追加3萬元停滯費，計入租賃費中。
3、遇到國家政策、法規(guī)強制執(zhí)行及不可預(yù)見的自然災(zāi)害影響本合同執(zhí)行，雙方協(xié)商解決。
4、甲乙雙方任何一方有違約行為，賠償對方因違約造成的所有直接經(jīng)濟損失，最低位月租金的10%違約金。
七、雙方共同的權(quán)利及義務(wù)：
1、遇有爭議，甲乙雙方本著友好合作的精神協(xié)商解決;當(dāng)商定不成時，由甲方所在地主管部門仲裁解決。
2、除本合同相關(guān)條款規(guī)定以外，雙方的其他索賠要求均按《合同法》的規(guī)定辦理。八、補充條款：
九、本合同自簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______________________________
法人代表：__________________________
委托代理人：________________________
地址：______________________________
電話：______________________________
傳真：______________________________
開戶行：____________________________
帳號：______________________________
乙方：______________________________
法人代表：__________________________
委托代理人：________________________
地址：______________________________
電話：______________________________
傳真：______________________________
開戶行：____________________________
帳號：______________________________
設(shè)備工程合同11
賣方(甲方)：_________________
地址：_________________
身份證號碼：_________________
買方(乙方)：_________________
地址：_________________
身份證號碼：_________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本著誠信、公平、信用的原則，自愿達(dá)成以下協(xié)議：
甲方自愿將工程機械50裝載機3臺，型號分別為：臨工953，車架號：LG00953JD9001247;臨工953，車架號：LG953，B9D1015208;龍工50C，車架號：H1111C01050C，出售給乙方，該車手續(xù)無，丟失原因：_________________，3臺定價為小寫：240000.00元大寫：貳拾肆萬元整，乙方自愿購買，并一次性付清機械款，達(dá)成如下協(xié)議：
1、本機交接前的'一切債權(quán)、債務(wù)、安全事故等法律責(zé)任由甲方承擔(dān)，交接之后發(fā)生的新的一切債權(quán)債務(wù)、安全事故由乙方承擔(dān)。
2、該機械屬甲方以全款購買，如有欠款未付，與乙方無任何關(guān)系。如因欠款未付清，所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方負(fù)責(zé)。
3、甲方保證該設(shè)備的合法性，否則承擔(dān)一切責(zé)任。
4、合同簽字生效后，乙方不得以機械故障等任何理由要求甲方退款，甲方不得以任何理由要求乙方退機。
5、此設(shè)備無質(zhì)保期和保修期，乙方接收后的任何質(zhì)量問題甲方不予負(fù)責(zé)。
6、違約責(zé)任：如果一方違約，付守約方違約金伍萬元整。
7、此協(xié)議一式二份，甲乙雙方簽章生效。
8、任何與本合同有關(guān)的爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決，若仍不能解決應(yīng)提交甲方所在地法院仲裁。
甲方：_________________乙方：_________________
電話：_________________電話：_________________
_________________年_________________月_________________日
設(shè)備工程合同12
甲方：
乙方：
(以下簡稱：甲、乙雙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就安裝本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況：
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3主要工程項目和內(nèi)容：
第二條：工程款的確定，預(yù)付和結(jié)算：
2.1消防工程造價為：定價人民幣 元整(￥： 元).
2.2工程付款方式：工程結(jié)束付清全款。
第三條：甲方工地管理代表：
第四條：乙方工地管理代表：
第五條：甲乙雙方工作職責(zé)：
5.1乙方的責(zé)任：
5.1.1乙方所提供的產(chǎn)品和施工工藝符合國家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)叵啦块T要求，確保合同范圍內(nèi)的工程符合消防驗收要求 。
5.1.2乙方做好合同范圍內(nèi)的施工資料，提供相關(guān)產(chǎn)品檢測報告、合格證和施工資質(zhì)。并提供一套完整的.施工資料及相關(guān)產(chǎn)品檢測報告，合格證，施工資質(zhì)的復(fù)印件給甲方。
5.1.3施工過程中發(fā)生的設(shè)備人身安全等事故，由乙方承擔(dān)相應(yīng)費用及法律責(zé)任。
5.1.4乙方可以在甲方提供所有消防驗收必需資料的前提下，義務(wù)幫助甲方辦理消防驗收手續(xù)的報驗，但相關(guān)部門所需的費用由甲方承擔(dān)。
5.2甲方的責(zé)任：
5.2.1甲方按協(xié)議支付工程款。
5.2.2甲方有責(zé)任協(xié)調(diào)現(xiàn)場場地內(nèi)機械設(shè)備、材料等的轉(zhuǎn)移以便于乙方施工，有責(zé)任協(xié)調(diào)施工過程中出現(xiàn)的問題。甲方負(fù)責(zé)提供擺放材料和工具的庫房，提供施工用水和施工用電。(規(guī)費不予計算)
第六條：工程工期：
(配合主體進度)不可抗拒因素除外。
第七條：工程質(zhì)量：
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 合格
第八條：甲方未付清工程款期間，本工程中所使用材料及設(shè)備產(chǎn)權(quán)為乙方所有;在甲方付清工程后，產(chǎn)權(quán)為甲方所有。
第十條：未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
第十一條：本協(xié)議正本一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備工程合同13
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方租用乙方機械設(shè)備，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、在租賃期間甲方租用的設(shè)備如果造成丟失或者毀壞，按原價的80%賠償。
二、機械設(shè)備名稱、型號、數(shù)量：挖掘機XCMG80-8MD一臺。
三、租用時間： 年 月 日至 年 月 日。
四、施工地點：
五、財務(wù)結(jié)算方式：
1、按月支付，每月租金為人民幣為22000元（大寫：貳萬貳仟元整）。若當(dāng)月甲方租用的機械使用時間超過250個小時后，超出的時間，按人民幣100元/小時付款。
2、每月付款 %，剩余的機械租金出場時必須一次性付清。
3、甲方必須在規(guī)定的期限內(nèi)付款，如逾期未付，乙方有權(quán)單方面終止合同的執(zhí)行，所造成的'一切損失由甲方負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的設(shè)備停機費用由甲方照常支付給乙方。
4、機械在甲方工地施工工作三個月之內(nèi)，甲方支付雙邊的拖車費，超過三個月（含三個月）由甲方支付單邊的拖車費。若超過六個月（含六個月），則甲方不用支付拖車費用。單邊拖車費為2500-3000元左右。
六、有關(guān)約定
1、乙方負(fù)責(zé)提供設(shè)備操作者，操作者必須持證上崗，嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程作業(yè)，并負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作。
2、設(shè)備租用期間，設(shè)備操作者的食宿由甲方負(fù)責(zé)。
3、設(shè)備租用期間，設(shè)備的燃油費、耗電費由甲方負(fù)責(zé)。
七、甲方責(zé)任
1、甲方必須為乙方設(shè)備的進場做好準(zhǔn)備，提供必要的進場條件。
2、甲方必須有專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備的施工產(chǎn)生，但不能違章指揮，若由甲方人員違規(guī)指揮造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé)。
3、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備的安全工作，若由甲方保衛(wèi)工作不到位造成設(shè)備及其零備件的丟失由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方責(zé)任
1、乙方應(yīng)保證進入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備技術(shù)性能完好。
2、進入施工現(xiàn)場的乙方工作人員必須遵守甲方的有關(guān)規(guī)章制度。若由乙方提供設(shè)備操作者，操作者必須積極配合甲方有關(guān)負(fù)責(zé)人的指揮作業(yè)，并遵守甲方的工作時間和工作安排，但有權(quán)對有關(guān)違章指揮提出異議。
3、若乙方機械設(shè)備出現(xiàn)故障，乙方應(yīng)積極組織人員進行搶修。若由此影響甲方施工三天以上的，經(jīng)雙方簽認(rèn)后，可免簽當(dāng)日臺班費。
九、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，訴諸法律解決。
十、本合同簽字生效，共二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方法人代表：
身份證號：
乙方法人代表：
身份證號：
簽訂日期： 年 月 日
設(shè)備工程合同14
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方達(dá)成協(xié)議，乙方承接甲方的會議音響及安裝工程，為明確雙方責(zé)任，特訂立此協(xié)議。
一、工程概況
1、工程地點：
2、承包范圍：
3、工程名稱：
4、工期：本工程自 年 月 日簽訂后于 年 月 日完工。
5、工程質(zhì)量達(dá)優(yōu)。
6、音響設(shè)備總造價(人民幣)大寫元整，小寫元整。
7、包括安裝調(diào)式及線材運輸稅收。
二、付款方式
1、協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，甲方應(yīng)支付乙方工程款造價總金額的.30%，即人民幣大寫 元整作為工程定金，小寫 元整。
2、余款工程造價為70%，即人民幣大寫元整，小寫
三、工程期限
1、按甲、乙雙方協(xié)商的時間安裝調(diào)式，乙方不得拖延時間。
2、甲方要提供乙方完整的施工場地，必要時提供夜間施工的方便。
3、乙方的施工人員必須要遵守甲方的施工現(xiàn)場的安全等管理。
四、售后服務(wù)和保修期限
1、本協(xié)議設(shè)備保修期為壹年，保修設(shè)備具體見清單。
2、消耗品不保修。
3、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
年 月 日
設(shè)備工程合同15
發(fā)包方（甲方）：________________
代表人：________________
承包方（乙方）：________________
負(fù)責(zé)人：________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就乙方安裝______設(shè)備設(shè)備達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 甲方訂購及乙方安裝的設(shè)備規(guī)格型號及數(shù)量，以及工程概況：
1、設(shè)備情況：
產(chǎn)品名稱______規(guī)格型號______單位______數(shù)量______
2、安裝工程概況：
______全球中文家居門戶
（1）工程地點及面積：____________
�。�2）工程造價：____________元；
（3）開工日期：_______年______月______日；
�。�4）竣工日期：_______年______月______日；
（5）付款方式：____________
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認(rèn)并指定貨物堆放地點（甲方指定的地點必須是具有安全保證的），工程材料的安全由甲乙方共同負(fù)責(zé)。乙方安裝調(diào)試______設(shè)備完畢，甲方現(xiàn)場驗收合格，并簽字驗收認(rèn)可；未有甲乙雙方驗收簽字，材料、設(shè)備不得使用、安裝。
第三條 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、驗收：
1、乙方負(fù)責(zé)______設(shè)備設(shè)備的安裝、調(diào)試。
甲乙雙方商定：
�。�1）_______年______月______日之前，乙方派出工程技術(shù)及施工人員到達(dá)工地現(xiàn)場開始安裝施工；
（2）_______年______月______日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收；
（3）_______年______月______日之前，完成設(shè)備安裝及系統(tǒng)的調(diào)試運轉(zhuǎn)；全部______設(shè)備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設(shè)計說明。乙方于工程竣工當(dāng)天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內(nèi)組織人員對工程進行驗收，認(rèn)定工程質(zhì)量和工程內(nèi)容符合要求的'，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章。乙方負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設(shè)計圖、選型方案為準(zhǔn)；需更改設(shè)計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意；涉及機型調(diào)整的，應(yīng)簽定合同的補充文本加以確認(rèn)。
第四條 違約責(zé)任
1、乙方責(zé)任：
�。�1）工程現(xiàn)場乙方負(fù)責(zé)人____________全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的工作；
�。�2）除合同規(guī)定外，如果乙方?jīng)]有按合同規(guī)定時間交工，每遲交一天，乙方應(yīng)向甲方支付價款總額______%的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達(dá)到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。甲方簽字認(rèn)可的除外。
�。�3）乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
�。�4）由于安裝不合質(zhì)量要求，造成的責(zé)任及損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、甲方責(zé)任：
�。�1）工程現(xiàn)場甲方負(fù)責(zé)人____________全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的工作；
�。�2）開工前_____天，甲方應(yīng)為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空場地、接通施工水電；
甲方：（簽字）_________________乙方：（簽字）_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
【設(shè)備工程合同】相關(guān)文章：
設(shè)備工程合同04-18
工程設(shè)備租賃合同04-03
工程設(shè)備租賃合同09-17
工程設(shè)備安裝合同03-25
工程租賃設(shè)備合同08-18
設(shè)備安裝工程合同02-15
（熱）工程設(shè)備租賃合同08-14
工程設(shè)備安裝合同15篇03-25
工程設(shè)備租賃合同15篇04-08