工程款合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的工程款合同，希望對大家有所幫助。
工程款合同1
甲方：___________________________
合同編號：___________________
法定代表人：_____________________
簽訂地址：___________________
乙方：___________________________
簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，就房產(chǎn)抵工程款事宜，在協(xié)商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條房產(chǎn)地址
本合同項下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條抵付金額
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數(shù)為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現(xiàn)金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條雙方義務
1．由于____花園是由多方合作共同開發(fā)，為了照顧項目的整體性，便于統(tǒng)一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。
2．甲方負責施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設過程中的施工監(jiān)理，乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3．甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產(chǎn)確權、房產(chǎn)銷售的有關手續(xù)，相關稅費由乙方支付。
第四條債務結清
1．自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2．今后甲方與其它單位發(fā)生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。
3．自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內(nèi)，一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。
第五條工程進度
1．為了保證____花園項目的整體形象，便于統(tǒng)一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工，并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元／平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。
2．若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數(shù)計）。
第六條工程質量
1．乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規(guī)范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的.工程質量進行監(jiān)督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù)，甲方協(xié)助。
2．甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條房產(chǎn)銷售
1．為維護____花園整體形象，所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
第八條銷售服務
1．甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關手續(xù)，乙方預售房產(chǎn)時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2．為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。
第九條物業(yè)管理
房屋建成竣工驗收，小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條違約責任
1．違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規(guī)定，承擔違約責任。
2．在合同有效期內(nèi)，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。
3．違約金的計算方法：________________。
第十一條爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份，各方當事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。
甲方（蓋章）：____________________
乙方（蓋章）：____________________
授權代理人：（簽字）______________
授權代理人：（簽字）______________
住址：____________________________
住址：____________________________
郵政編碼：________________________
郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話：________________________
聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________________
傳真：____________________________
日期：____________________________
日期：____________________________
電子信箱：________________________
電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________
開戶銀行：________________________
賬號：____________________________
賬號：____________________________
工程款合同2
發(fā)包人（甲方）：（全稱）
承包人（乙方）：（全稱）
依照、及其他有關規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程內(nèi)容： 。
1.4 承包范圍： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件）
□乙方只包工
1.6 工程結構： 。
1.7 裝飾裝修施工面積： 。
2 工程質量
2.1 本工程質量應達到國家、北京或專業(yè)的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或專業(yè)標準：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）
、 。
2.3 約定標準： 。
3 工期
3.1 總工期： 日（為日歷工期，并包括）。
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內(nèi)未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。
3.5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內(nèi)向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內(nèi)予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
�。�2）工程量增加、設計變更的。
�。�3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。
�。�4）甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
�。�5） 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
�。�6）甲方未按時支付工程款的。
�。�7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
�。�8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應在3日內(nèi)批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應包含以下內(nèi)容：
（1）提前的時間。
�。�2）乙方采取的技術措施。
（3）甲方為實行新技術措施提供的條件。
（4）實行新技術措施增加的費用。
4 設計
4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業(yè)設計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
4.2 設計變更
4.2.1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。
4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù)，乙方應變更，送甲方批準，同時調(diào)整工程價款。
4.2.5 涉及設計變更的，設計圖紙?zhí)峁┓綉o出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據(jù)。
5 工程價款
5.1 本工程價款：
□招標工程以中標價為準。（應附）
□非招標工程以審定的工程預（概）算書為準。
5.2 本工程價款總計：人民幣 元 ，? 元。
5.3 本工程價款可在出現(xiàn)下列情況時調(diào)整：
�。�1）甲方確認的工程量增減。
�。�2）甲方確認的設計變更或工程洽商。
�。�3）符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
�。�4）雙方約定的其他增減或調(diào)整。
5.4 工程價款支付
5.4.1 預付款為工程總價的 %，支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內(nèi)仍不能支付，乙方可延期開工。
5.4.2 工程進度款
5.4.2.1 乙方應在每月 日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄，甲方應在3日內(nèi)會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的，甲方計量視為有效并作為工程款支付依據(jù)；甲方逾期未作計量及質量驗收的，從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據(jù)。
5.4.2.2 工程進度款的撥付應包括洽商款項（如設計變更、工程量增加等）。
5.4.2.3 乙方未經(jīng)監(jiān)理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5.4.2.4 經(jīng)乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息（按同期銀行貸款利率計算）。
5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付，10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。
6 材料設備供應
6.1 本工程由甲方供應主要材料設備的,雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等級、提供時間和地點等。
6.2 本工程由乙方采購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購，提供材料設備產(chǎn)品的`質量、環(huán)保合格證明，并對所購材料設備質量負責。
6.3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經(jīng)驗收合格后，應移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質限量標準》。
7 雙方派駐本工程項目的代表
7.1 甲方派駐本工程項目的代表為 職務： ，
職稱： 。
7.2本工程項目甲方委托 公司依法對工程施工實施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師： 職務： 職稱：
注冊證書號： 。
7.3 乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為 ，是乙方在本工程項目中的代表。
7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。
7.5 甲方代表在授權范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令，項目經(jīng)理應予執(zhí)行。
8 雙方權利
8.1 甲方權利
8.1.1 有權根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的代表和監(jiān)理工程師，但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權責不變。
8.1.2 有權監(jiān)督乙方履行各項合同義務。
8.1.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。
8.1.4 有權對工程質量、施工進度進行監(jiān)督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
8.2 乙方權利
8.2.1 有權根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但應提前7日書面通知甲方，撤換后代表的權責不變。
8.2.2 有權監(jiān)督甲方履行各項合同義務。
8.2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，有權在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應予執(zhí)行，但由于指令錯誤而發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。
9 雙方義務
9.1 甲方義務
9.1.1 按約定向乙方支付工程款。
9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9.1.4 提供施工場地，并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。
9.1.5 提供房屋主體結構，水、電、暖風機電設備的技術資料。
9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備，保證施工期間的需要。
9.1.7 協(xié)調(diào)施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關系，保證工程有序進行。
9.1.8 嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的有關規(guī)定。
9.1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程，要保證建筑結構的安全，并不得有下列行為：
�。�1）隨意改動房屋主體和承重結構。
�。�2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
�。�3）增加樓、地面荷載。
�。�4）破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
�。�5）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內(nèi)容的，應有涉及改動方案的設計圖紙，并對安全使用性出具書面說明。
9.2 乙方義務
9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。
9.2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。
9.2.3 安全施工
9.2.3.1 應按有關規(guī)定，嚴格安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。非乙方責任造成的損失，由相應責任人承擔。
9.2.3.2 發(fā)生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知甲方，并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責任方承擔。
9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協(xié)商安全防護措施，經(jīng)甲方同意后實施，防護費用由甲方承擔。
9.2.3.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施應報甲方同意，并由甲方承擔相應費用。
9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應負責工程成品保護工作。
9.2.5 負責施工場地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。
10 工程驗收
10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位，乙方應在自檢合格后48小時內(nèi)以書面形式通知甲方代表（監(jiān)理工程師）驗收，驗收合格并經(jīng)甲方代表（監(jiān)理工程師）在檢驗紀錄上簽字后，乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。
10.2 竣工驗收
10.2.1 工程具備竣工驗收條件的，乙方應按國家竣工驗收的有關規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內(nèi)組織驗收，并在驗收后28日內(nèi)書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。
10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的，視為工程合格同意驗收，應辦理竣工結算手續(xù)。
10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后達到竣工驗收標準的，竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期�？⒐と掌谝惨暈楸Ｐ奁鹗既掌凇�
10.2.4 工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的工程，甲方不得使用;如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發(fā)生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。
10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協(xié)議處理。
10.2.6 竣工結算：竣工報告經(jīng)甲方同意后，乙方按國家有關規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起28日內(nèi)進行審核確認，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時甲、乙雙方辦理工程交接手續(xù)。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的，應承擔乙方相應的保管費和利息損失。
11 違約責任
11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經(jīng)濟損失。
11.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的，每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
11.3 由于乙方責任延誤工期的，延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的 ‰支付違約金。
11.4 由于乙方責任導致工程質量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達標的工程，乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內(nèi)空氣質量不達標的應進行全面綜合治理，由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5 違約方承擔違約責任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應繼續(xù)履行合同，以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好：
（1）合同已無法履行。
（2）甲、乙方協(xié)議停止施工。
�。�3）調(diào)解要求停止施工。
�。�4）仲裁要求停止施工。
�。�5）法院要求停止施工。
12 其他：有關保險、擔保、保修等內(nèi)容，雙方可以書面形式另行約定，作為本合同附件。
13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應在合理期限內(nèi)提供證明。
14 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第 種方式解決：
�。�1）依法向 人民法院提請訴訟。
�。�2）提交 仲裁委員會仲裁。
15 合同的生效：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本 份，甲方 份，乙方 份。
17 補充約定：
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
工程款合同3
甲方(債權出讓方)：_________________
乙方(債權受讓方)：_________________
丙方(債務人)：_________________
本協(xié)議各方為達到轉讓債權之目的，經(jīng)友好協(xié)商，達成約定如下：_________________
一、甲方同意按本協(xié)議的條款和條件向乙方轉讓其對丙方的債權，乙方同意按本協(xié)議的.條款和條件從甲方受讓該債權。
二、該轉讓債權為：_________________甲方作為擔保人為丙方償還________________銀行股份有限公司的借款本息_______________元及逾期利息{借款合同為：_________________(_____)_____________字【201_____】第_________________號流動資金循環(huán)借款合同}。
三、甲方在簽訂本協(xié)議之日起五日內(nèi)，將其合法擁有上述債權的相關依據(jù)向乙方交割完畢。
四、甲乙雙方約定上述債權轉讓給乙方后，由乙方負責向丙方主張權利，在乙方向丙方主張權利后所得的款項作為抵算甲方所欠乙方的欠款。
五、丙方同意在債權轉讓完成后向乙方償還上述債務。
六、各方同意，如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述或任何其他義務，致使其他方遭受損失、違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。
七、對本協(xié)議所作的任何修改及補充必須采用書面形式并由各方合法授權代表簽署。
八、在本協(xié)議履行過程中發(fā)生的糾紛，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協(xié)議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等效力。
十、本協(xié)議于各方簽字或蓋章后生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
丙方：_________________
簽約時間：_________年_____月_____日
工程款合同4
岳陽華浩水處理有限公司：
我司承建的岳陽云溪污水處理廠工程，根據(jù)合同約定，我司于20xx年3月28日向貴方支付了履約保證金300萬元。20xx年5月4日正式開始土方開挖。工程開工后，由于貴司原因，合同承包范圍發(fā)生變化�？紤]到關系平衡，我方也同意調(diào)整。但因原合同約定，我司承包工程量按1600萬估算，承包范圍調(diào)整后，根據(jù)我方測算，實際工程量只有1000萬左右。我方支付的履約保證金比例已達到30%。因此特申請調(diào)整履約保證金額度。按市場規(guī)則，一般履約保證金為工程總造價的10%。所以特請貴司根據(jù)實際情況給予調(diào)整，退還我司200萬履約保證金。剩余100萬保證金按原合同約定分批返還。工程竣工驗收后，留工程總價5%保證金，在保修期滿后返還。
我方于20xx年6月將CAST反應池、水解酸化池、均質池、強化一級反應池預算報予貴司，至今CAST反應池對審都未完成，其余各池工程量尚未開始對審。我司于20xx年7月16日完成CAST反應池底板砼，8月5日完成水解酸化池底板，8月21日完成CAST反應池池壁砼澆筑，累計完成工作量已達600萬，根據(jù)合同約定，應支付我方480萬工程款。而貴司僅于20xx年6月2日支付80萬預付工程款一次，8月18日借支50萬工程款一次，返還了75萬保證金，已嚴重違反了工程款支付約定。本著合作的態(tài)度，我方一直盡力籌集資金，
保證工程正常運轉。截至目前，連同履約保證金我方一共投入了540萬現(xiàn)金，在外尚拖欠大量人工工資和材料款，實已無力維持工程正常運行。鑒于以上事實，我方懇請貴司在一星期內(nèi)按合同約定支付我方已完成工程款。且適當考慮我方所增加的`財務成本，對合同約定優(yōu)惠給予調(diào)整。貴司現(xiàn)階段資金支付情況，已嚴重制約了工程進度，導致進度嚴重滯后，且形成了我方基本全額墊資的事實，故我方不應再承擔原合同所約定優(yōu)惠。
如若貴司后續(xù)資金有困難，無法按合同履行。我方只有終止履行合同，對現(xiàn)已完成工作進行結算退場。
工程款合同5
甲方：
乙方：
由于甲方欠乙方工程款，以房產(chǎn)抵頂工程款一事達成如下協(xié)議：
一、甲方用以抵頂工程款的房產(chǎn)為 建筑面積 平方米，價款 小區(qū) 元。 號樓 室， 元， 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房
二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對外出售，由此產(chǎn)生的一切責任由甲方自行 負擔，抵頂?shù)姆慨a(chǎn)乙方可以隨時出售，抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產(chǎn)權證時， 其產(chǎn)權過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續(xù)為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續(xù)。 辦理過戶手續(xù)所需要費用由購房人按國 家現(xiàn)行規(guī)定承擔。
三、抵頂房產(chǎn)的.價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關配套費用。 抵頂房產(chǎn)的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>
五、 如因非乙方原因導致該房產(chǎn)權歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權 等，乙方可以單方解除本協(xié)議，甲方應以現(xiàn)金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程款合同6
甲方：_________________
乙方：_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經(jīng)甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同：
一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價款：
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為()(￥：_________________)。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定月日試營業(yè))一個月后的.十日內(nèi)一次性付清。
三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛,雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________
簽訂日期：________年____月____日
工程款合同7
甲方：
地址：
電話：
郵編：
乙方：
地址：
電話：
郵編：
丙方：
地址
身份證號碼：
電話：
郵編：
鑒于：
1、甲方、乙雙方于________年____月____日簽訂了項目建設工程合同（以下簡稱原工程合同），合同編號為，原工程合同所涉工程已竣工結算，結算工程款萬元，甲方已支付至萬元。
2、甲方為項目（以下簡稱該項目）的開發(fā)商，該項目位于。土地使用權權證號為：；建設工程規(guī)劃許可證號為：。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房（以下簡稱上述房屋）：___號樓____單元___室商品房、___號樓____單元室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。
甲、乙、丙三方本著平等、自愿的原則經(jīng)友好協(xié)商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議：
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》并辦理房屋產(chǎn)權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的，由丙方自行按本合同約定的每平方米建筑面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價：
3、抵款方式：
�、俦竞贤Ш骭___日內(nèi)，乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發(fā)票。
�、诩追皆谑盏缴鲜霭l(fā)票后，與乙方簽訂借款額為萬元的無息《借款協(xié)議》并出具借款收據(jù)。
�、蹫榉奖阋曳睫D賣房屋、辦理產(chǎn)權等事宜，甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》，丙方亦同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》；
�、茉诩追饺〉迷擁椖康念A售許可證并通知乙、丙兩方后，丙方應當在接到甲方通知后____日內(nèi)到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發(fā)票，同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售合同》簽訂后，甲、丙雙方應按該合同履行權利義務，面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業(yè)管理等費用的繳納均按該合同的.約定執(zhí)行。
二、原工程合同工程結算款付款約定
甲乙雙方確認：甲方以上述房屋抵扣應付工程萬元后，尚有萬元工程款未支付，付款時間分別為：
三、丙方簽訂《商品房預售合同》時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)章及政策條件下符合購房條件的主體，有權購買市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發(fā)現(xiàn)丙方不符合法律法規(guī)、規(guī)章或政策規(guī)定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網(wǎng)上備案的，乙方需另行安排購房人與甲方簽訂《商品房預售合同》并承擔丙方在本合同項下的一切權利義務。乙方應承擔由此而給甲方造成的一切損失。
五、如乙方未能在甲方規(guī)定的時間內(nèi)安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》，則每逾期____日，向甲方支付總房款萬分之五的違約金，并同意甲方從未結工程款中沖抵上述違約金。
六、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決；若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式八份，甲方四份，乙方兩份，丙方兩份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人：
丙方：
身份證號碼：
住址：
簽訂日期：________年____月____日
工程款合同8
甲方：____________有限公司
乙方：________________
身份證號：____________
________________________
身份證號：____________
丙方：________________
身份證號：____________
甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關規(guī)定，在自愿、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”B—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的'順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。
六：本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
工程款合同9
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款：
1．甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售；
2．甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現(xiàn)；
3．甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權上的爭議，現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權證；
4．甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5．甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權證。
三、本協(xié)議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權（包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等）。
四、本協(xié)議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產(chǎn)權登記手續(xù)，或暫不辦理登記手續(xù)時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產(chǎn)權登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費用：
1．如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的，則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用；
2．如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的.，乙方或業(yè)主應按有關規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1．甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù)，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發(fā)票，提供相關資料，辦理房地產(chǎn)權證及其他各項工作；
2．甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1．乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產(chǎn)權證辦理至乙方名下；
2．自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協(xié)議；
3．自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4．不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求，辦理相應一切手續(xù)（包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權證等）。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權證》為止。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議，自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方（蓋章）：_____________ 乙方（蓋章）：_____________
授權代表（簽字）：_________ 授權代表（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程款合同10
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達成協(xié)議如下：_________________
一、抵頂資產(chǎn)情況
1、該車為抵頂?shù)摹?/p>
2、該車現(xiàn)值元。
3、該車各種證照齊全，相關費用繳至本協(xié)議簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關手續(xù)約定
1、本車抵頂工程款萬元，自本協(xié)議簽訂之日生效，乙方查驗并接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內(nèi)，雙方辦理過戶手續(xù)。
3、車輛移交后，乙方在使用該車時所發(fā)生的.一切法律事務及糾紛均由自己承擔，與甲方無關：_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否則應承擔違約責任4萬元。
2、本協(xié)議簽訂生效后，任何一方均不得違約，否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定
1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年____月____日
工程款合同11
甲方：內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司
乙方：XXX，身份證號：
XXX，身份證號：
丙方：XXX，身份證號：
甲乙丙三方依據(jù)《合同法》的相關規(guī)定，在自愿、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、本協(xié)議中的甲方系烏蘭察布市集寧區(qū)“XXX”B—33＃樓項目的施工單位，XX系“XXX”B—33＃樓的重包方，和內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方XXX和XXX系集寧區(qū)“XXX”B—33＃樓的勞務大清包，丙方系集寧區(qū)“XXX”B—33＃樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“XXX”B—33＃樓的勞務（大清包），丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的.“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層（均戶100平米）四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在20xx年7月6日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“XXX”B—33＃樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款叁拾萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“XXX”B—33＃樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋（“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層）私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。
六：本協(xié)議的抵押物四套房屋（“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層）僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方： 丙方：
年月日
工程款合同12
甲方：
乙方：
鑒于乙方承攬了甲方開發(fā)的位于xx項目中工程，為解決項目遺留問題，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意用剩余工程款沖抵房款，針對此特達成如下協(xié)議：
1、截止目前，甲方已向乙方累計支付工程款金額￥x元，剩余工程款數(shù)額以工程決算單為準；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款沖抵甲方開發(fā)的位于通泰路東、宏偉街南中力.七里灣項目指定住宅，具體房號、戶型、面積、單價、總房款、套數(shù)以決算金額及銷售部正常售價為準。該住宅名下產(chǎn)生的契稅、維修基金、印花稅、辦證費等一切稅費全部由乙方自行承擔。
2、沖抵房款過程中，若發(fā)生工程款不足沖抵房款的話，乙方可采取按揭方式支付，若由于乙方自身原因導致不能辦理按揭手續(xù)的，乙方應自接到甲方或銀行不能貸款書面、電話、傳真、手機短信通知后30個工作日內(nèi)一次性把剩余房款補交完畢，否則，甲方有權單方解除售房合同，并追究乙方差額房款20%的違約金。售房過程中，產(chǎn)生的權利義務以售房合同約定為準，同時乙方有權要求將選定的房子簽約至符合鄭州市政府關于房產(chǎn)限購政策購房資格的乙方或乙方指定人名下。
3、沖抵工程中，乙方應向甲方出具相對應金額的.合法工程發(fā)票，
甲方需向乙方提供相對應金額的售房發(fā)票。
4、本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應繼續(xù)履行施工合同約定的后合同義務，如違約，可按照施工合同約定繼續(xù)追究對方相應違約責任。
5、本協(xié)議生效后，既視為雙方都同意工程款沖抵房款事實，若一方反悔，違約方應向守約方支付剩余工程款總額20%的違約金。
6、未盡事宜，另行協(xié)商，協(xié)商不成提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
7、本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，每份具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款合同13
甲方：_________
乙方：_________
丙方：_________
甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項目工程施工合同(以下簡稱______合同)，合同編號為_________，合同金額為______元，結算額______元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用，現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元; 經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議：
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方，三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、、該商品房位于______市______區(qū)______路______號______室，建筑面積為______平方米，單價___元/平方米，房屋總額為______元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式：
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;
2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發(fā)票，甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、、抵付工程款后的`工程款余額，甲方同意按______支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方：______乙方：______
法定代表人： ______法定代表人：______經(jīng)辦人：______經(jīng)辦人：______
丙方：______
身份證號碼：______
住址：______
______年 ______月______日
工程款合同14
甲方：
乙方：
丙方：
1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項目建設工程合同，合同編號為 ，合同金額為 萬元，(b) 項目建設工程合同，合同編號為 ，合同金額為 萬元;上述兩份合同總額為 萬元，上述合同工程內(nèi)容均已完成，正在進行結算中，乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：
一、 以房抵款金額及方式：
1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區(qū) 街 號 項目 號 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致，該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準)，單價 元/平方米，房款總額為 元人民幣。不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權的相關稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》第 條)
三、原合同工程結算、付款約定：
因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結算中，若結算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款，其余款項，三方同意為簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2、甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現(xiàn);
3、為方便乙方轉賣房屋、辦理產(chǎn)權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的'工程竣工后，甲、乙雙方確定最終結算額，且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后，甲方與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙處購得此房，房款交于乙方，并承諾本協(xié)議簽訂之日起關于此房的一切經(jīng)濟糾紛與甲方無關。丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫螅駝t由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋物業(yè)管理費(元/月)，不論丙方是否實際入住。
七、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權辦理過程中的稅費按國家有關規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時，三分同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
八、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份，甲方四分，乙方兩份，丙方一份。
甲方： 乙方： 丙方：
日期： 日期： 日期
工程合同實務問題
1. 情境：
建設工程施工合同約定的工程款支付進度比例為：“進度款70%，整體工程驗收合格并取得竣工驗收備案證書后分三期（每期一年）支付至結算價款的95%，剩余5%待質保期滿后支付”。
2. 問題：
如果承包人中途解約，工程尚未完工，承包人是否有權要求發(fā)包人提前一次性支付全部已完工程價款？發(fā)包人是否有權以合同約定的付款進度比例來抗辯？質保金應否在應付工程款中預留暫扣？
3. 分析：
�。�1）如果支持承包人一次性提前支付全部已完工程款的主張，勢必造成發(fā)包人提前支付大額工程款的資金壓力；同時也可能誘使承包人惡意解除合同，提前回款，尤其是在承包人墊資施工的情形下；
�。�2）但如果支持發(fā)包人關于付款進度的抗辯，嚴格按照合同約定比例來支付，又可能涉及到承包人遲遲無法取得工程款的問題，因為即便可以對已完工程進行驗收合格，但有些合同約定的比如“整體工程竣工驗收、取得備案證書、分期付款”等條件往往在短期內(nèi)無法實現(xiàn)，且很大程度上受發(fā)包人因素影響（比如未取得建設審批無法驗收、資金壓力長期停工不復工等等），勢必導致承包人權益遲遲得不到保障。
�。�3）此外，由于合同提前移交面臨的質量保修責任未來難以區(qū)分，預留質保金無疑會損壞承包人權益，不預留質保金又會對發(fā)包人不公。此時是留是付，應當如何抉擇？
工程款合同15
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________，電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日，原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。
在進行安裝之前，原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預付一部分款項，待安裝完畢之后將剩余款項付清。
被告________在________年________月________日支付了預付款之后，于________月________日支付________元，________年________月________日支付________元，之后就拒絕再支付剩余款項。
________年________月________日，原告要求被告________量面積進行決算，被告________不但不予理會，還糾集其他人對原告進行毆打，原告撥打110，經(jīng)過民警的調(diào)解，被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的`醫(yī)療費，并在一周內(nèi)付清所欠的勞務費。
被告________于當場支付醫(yī)療費________元后，于________年________月________日同原告丈量了干活的面積，由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米，安裝費為________元，醫(yī)藥費共計________元。
雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元，由被告人________支付。
但時至今日，被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述，原告為二被告進石膏墻的安裝，實質上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關系。
依據(jù)《勞動法》等相關法律法規(guī)，原告享有法定的權利，被告________最為雇傭方，被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為，嚴重侵害了原告的合法權益。
因此，原告為維護自己的合法權益，現(xiàn)提起訴訟，請求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
【工程款合同】相關文章：
工程款抵房款合同03-10
工程款合同范本01-04
工程款保證書12-31
工程款支付承諾書03-13
關于撥付工程款的申請書11-24
拖欠工程款情況報告（通用5篇）09-27
工程款支付承諾書13篇03-22
關于撥付工程款的申請書（精選13篇）01-02
工程款支付承諾書合集6篇03-18